CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
İhalenin Tarih ve Saati |
: |
16.03.2026 - 11:30 |
|
İhalenin Yapılacağı adres |
: |
Şanlıurfa Ticaret Borsası |
İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki ekte yer almaktadır.
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN
ZEYTİN FİDANI ALIMI SÖZLEŞME TASARISIDIR
İKN: 2026/454516
MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bu Sözleşme, bir tarafta Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM” Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (bundan sonra İdare/İşletme olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………….(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
MADDE 2 - TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
2.1. İdare;
a) Adı : Ceylanpınar İşletmesi Müdürlüğü
b) Adresi : Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Ceylanpınar/ ŞANLIURFA
c) Telefon numarası : (0 414 471 4974-5 hat)
d) Faks numarası : (0 414 471 52 28)
e) Elektronik posta adresi : ceylanpinar.tic@tigem.gov.tr
2.2. Yüklenicinin;
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Yüklenici sözleşmede yazılı adresini değiştirmesi halinde yeni adresini İdareye derhal bildirmekle yükümlüdür. İdare tarafından yapılacak her türlü bildirim sözleşmede belirtilen adrese veya adres değişikliği yapılmış ise yüklenici tarafından bildirilen son adrese yapılacaktır. Adres değişikliği veya başkaca bir sebeple bildirimin teslim edilememesi halinde kusur ve sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici adres bildirimi zorunluluğunu bu şartlarda kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
2.4 Tebligatlar İdari şartnamenin “Bildirim ve Tebligat Esasları” başlıklı altıncı maddesi çerçevesinde yapılır.
MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Sözleşmenin konusu; Zeytin fidanı alımıdır
|
Sıra No |
Ürün Çeşidi |
Miktarı (Adet) |
|
1 |
Zeytin Fidanı - Arbequina |
45.000 |
MADDE 4- KAT’İ TEMİNAT:
a) Sözleşmeye ait Kat’i Teminat Tutarı % 6 : ……………. TL’dir
b) Teminat ile ilgili diğer hususlar ve teminatın iade edilmesine ilişkin düzenlemeler idari şartnamede yer almakta olup aynen geçerlidir.
MADDE 5- FİYAT VE SÖZLEŞME TUTARI:
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan …………………. TL (yazıyla) ………………………… Türk Lirası bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
MADDE 6- ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI:
a) Sözleşme konusu mal alımına ilişkin ödeme; Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Finans Yönetimi Şubesince yapılacaktır.
b) Sosyal Güvenlik Kurumu, Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince yüklenicinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vergi Dairesinden “borcu yoktur” yazılarının alınmasını müteakip yükleniciye ödemesi yapılacaktır.
c) Ödeme ihale fiyatı üzerinden doğrudan yükleniciye yapılacaktır. Konu ile ilgili, yüklenici tarafından ödenmesi gereken her türlü vergi vs. ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ancak, İşletmenin denetlemeleri sırasında işbu ödemelerin yüklenici tarafından yapılmadığının tespiti halinde, yüklenicinin alacağından kesilmek suretiyle İşletme tarafından ilgili kurumlara resen ödenebilir.
d) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.
e) İhale konusu fidanların bedelleri; fidanların teslimini müteakip düzenlenen faturalara istinaden, söz konusu fidanlara ait yapılacak analizlerin sonucuna göre Muayene Kati Tesellüm pusulasının düzenlenmesinden sonra yapılacaktır.
MADDE 7- AVANS VERİLİP VERİLMEYECEĞİ VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI :
İhale konusu zeytin fidanı alımına ilişkin yükleniciye İşletmemizce herhangi bir şekilde avans verilmeyecektir
MADDE 8- MALIN TESLİM TARİHİ VEYA TARİHLERİ İLE MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ
8.1. Malın teslim süresi (teslim programı)
8.1.1. Fidanların teslim edileceği yer: Fidanlar, ilgili teknik şartnamelerdeki kriterlere uygun olarak, Yüklenici tarafından Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Bahçe Şubesi) Ceylanpınar / ŞANLIURFA adresine teslim edilecektir.
8.1.2 Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip 5 (beş) gün içerisinde teslimat başlayacak olup sevkiyatlar en az 2 en fazla 3 seferde tamamlanacaktır. Seferler İşletme ile görüşülerek İşletmenin onayı ile gerçekleştirilecektir. Teslimatta hava şartlarına göre İşletmece erteleme istenebilecektir. Sevkiyat 2-3 gün arayla 1 hafta içerisinde tamamlanacaktır.
8.2. Garanti ve Kontrol
8.2.1. Kontrol: Teslimat sırasında fidanlar, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetkilileri tarafından kontrol edilecektir.
8.2.2. Fidanlar uygun görülmesi halinde İşletmeye teslim edilecektir. Fidanların uygun görülmemesi halinde teklif iptal edilecek olup, teklifi veren firma bu duruma itiraz edemeyecektir.
MADDE 9- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI:
a) Yüklenicinin Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütmemesi halinde, en az on gün süreli yazılı ihtara rağmen, aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilerek kesin teminatı şartı ceza olarak irat kaydedilir ve yeniden ihale yapılması halinde iki ihale arasında idare aleyhine bir fark zuhur ederse, oluşan fark ve varsa sözleşmenin feshinden dolayı İdarenin uğradığı diğer zararlar önce rızaen, olmadığı takdirde 6183 Sayılı Kanunda belirtilen oran üzerinden hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte yükleniciden hükmen tahsil edilir.
Tebligat, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi hükümleri gereğince, öncelikle elektronik yöntem, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden, faks veya elden yapılır ve süre tebliğ tarihinden itibaren başlar.
b) Yüklenicinin taahhüdünü gecikme ile yapması halinde öngörülmüş bir ceza varsa İdare bu cezayı almaya devam ederek beklemekte veya 9-a maddesi kapsamında sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.
c) Sözleşmenin feshi durumunda gelir kaydedilen teminat, yüklenici borcuna mahsup edilmez, borcu varsa ayrıca tahsili yoluna gidilir. Yüklenici bu durumu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Yüklenici, taahhütleri çerçevesinde kusur, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.
MADDE 10-SÖZLEŞMENİN DEVRİ:
a) İdarenin yazılı izni olmadan Yüklenici sözleşmeyi ve alacağını bir başkasına devredemez. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme feshedilir ve Yüklenici hakkında sözleşmenin 9-a maddesi hükümleri uygulanır.
b) Sözleşme, İdarenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak sözleşmeyi devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
c) Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz.
MADDE 11-YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ:
Yüklenicinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları veraset ilamı sunan varislerine verilir. Ancak, idare bu varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin teminat hakkındaki yükümlülüğün yerine getirilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.
MADDE 12-YÜKLENİCİNİN İFLASI HALİ:
Yüklenicinin iflas etmesi halinde İdareye derhal yapacağı bildirim üzerine sözleşme feshedilir. İdarenin, bundan bir zararı veya iflasın derhal İdareye bildirilmemesinden kaynaklı bir zarar doğarsa sözleşmenin 9-a Maddesine göre işlem yapılır.
MADDE 13-YÜKLENİCİNİN AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYETİ HALİ:
a) Yüklenici sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve İdarenin kabul edeceği bir şahsı vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.
b) Eğer yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise yerine İdarece aynı süre içinde genel hükümlere göre bir vekil tayin edilmesi istenebilir.
c) Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilir. Fesih sonucu zarar doğarsa sözleşmenin 9-a maddesinde belirtilen esasa göre işlem yapılır.
MADDE 14-YÜKLENİCİNİN ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİ:
a) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, ortak girişim ortaklarından
birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.
b) Birlikte yapılan taahhütlerde ortak girişim ortaklarından biri İdareye muhatap firma olarak bildirilmiş ise, muhatap firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer yüklenicilerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde, sözleşme yenilenerek işe devam edilir.
c) Birlikte yapılan taahhütlerde ortak girişime dahil firmadan bir ortağın ölümü veya ortak girişimin herhangi bir sebeple dağılması halinde muhatap firma ve grubun diğer ortakları, teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerine alarak işi bitirmekle yükümlüdürler.
MADDE 15- SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI:
15.1. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller ve uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir.
a) Yangın, su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri gibi doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
ç) Kısmi ve genel seferberlik ilanı,
d)Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerden doğan imkânsızlıklar, hükümet kararları.
15.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yedi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili mercilerce onaylanan belgelerin ibraz edilmesi, zorunludur.
15.3. Mücbir sebebin idarece kabulü halinde, mücbir sebep halinin sözleşmenin ifasını imkânsız kılması halinde sözleşme feshedilir. Sözleşmenin ifasını geciktirmesi halinde uygun bir ek süre verilir.
15.4. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
15.5. Mücbir sebeplerden etkilenen yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kaç gün içinde kurtulacağını idareye bildirmek zorundadır.
15.6. İdarece süre uzatımı talebinin kabul edilmesi halinde, süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir.
15.7. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti gösterirler.
MADDE 16- SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ:
16.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;
a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, sözleşme bedelinin yüzde % 20 'sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi veya iş eksilişini aynı yükleniciye (yazılı tebliğ etmek kaydıyla) yaptırmaya idare yetkilidir. İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
MADDE 17- CEZALAR VE KESİNTİLER:
İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir
a) İhale konusu iş zamanında bitirilmediği, mal teslim edilmediği takdirde, gecikilen her gün için geciken kısmın parasal tutarının % 0,1 (Binde 1)’sı oranında gecikme cezası kesilir. Bu gecikme; on takvim gününü aşamaz. Ancak, yüklenicinin talebi üzerine idarece uygun görülmesi halinde cezalı süre uzatılabilir. Bu gecikme; 10 (On) günü geçerse İdare gecikme cezası alarak beklemekte veya bu sözleşmenin 9-a maddesini uygulamakta serbesttir.
b) Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.
c) Verilen ek süreler mücbir sebepten dolayı verilir ise cezasız, diğer hallerde cezalı uzatılır.
ç) Gecikme cezası, yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
d) Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malın/işin teslim edilmemesi halinde sözleşmenin 9-a maddesinin hükümleri yürürlüğe konulur.
MADDE 18- YÜKLENİCİNİN TAZMİN SORUMLULUĞU:
Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.
MADDE 19-ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ:
Bu sözleşmeden ve eki şartnamelerden doğacak her türlü ihtilafların hallinde ANKARA Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 20-SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER :
Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, nakliye, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisi, sözleşmeye ait giderler, vb. diğer giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.
MADDE 21- SÖZLEŞMENİN EKLERİ :
21.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.
21.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) İdari Şartname,
2) Birim fiyat teklif mektubu
3) Birim fiyat teklif cetveli
4) Teknik Şartname,
6) Açıklamalar (varsa).
21.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
MADDE 22- TEMLİK:
Yüklenici yapılan işe ilişkin alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
MADDE 23- FİYAT FARKI ÖDENMESİ VE HESAPLANMASI ŞARTLARI:
23.1. Bu iş için, İdari Şartnamenin 37. Maddesinde belirtildiği şekliyle fiyat farkı verilmeyecektir.
MADDE 24- ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLAR:
Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
MADDE 25- CEZAİ HÜKÜM VE İHALELERDEN YASAKLAMA :
İstekli ve yüklenicilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde; 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve bu Kanunların uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurumu tarafından yürürlüğe konulan mevzuata göre hareket edilir.
MADDE 26- SÖZLEŞME VE EKLERİ İLE ÇELİŞKİ HALİNDE UYGULAMA:
İşbu Sözleşme, İdari Şartname, Teknik Şartname ve ekleri birbirinin ayrılmaz ve tamamlayıcı birer parçasıdır. Bunların her birinin kendi içinde çelişkili hükümler bulunması halinde İdare/İşletme lehine olan hüküm uygulanır.
MADDE 27- KEFALET
Yüklenici iş ortaklığı ise, tüm ortaklar işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri bakımından İdareye karşı ayrı ayrı sorumluluklarının olduğunu, adi ortaklığın diğer ortağı/ortaklarından hariç rücuen tazmini peşinen kabul ve beyan eder.
MADDE 28- GENEL HÜKÜMLER:
a) Sözleşme süresi dolmadan; Hükümetin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kanun, tüzük ve talimatlarıyla veya TİGEM Yönetim Kurulu’nun gördüğü lüzum üzerine İdarenin faaliyetlerinin tamamen veya bir süre ile durdurulması, kiralanması, kapatılması veya özelleştirilmesi halinde sözleşme feshedilerek, hükümsüz sayılacaktır. Ayrıca, kanun ve bakanlar kurulu kararı ile yüklenici işçilerinde yapılacak tasarruflar sonucu sözleşmenin sonlanması durumunda yüklenici bunu peşinen kabul eder. Yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Yüklenici bu durum karşısında idareden herhangi bir hak iddia edemez
b) Yüklenicinin göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat Yüklenicinin kendisine yapılmış sayılır. Yüklenici sözleşmede yazılı adresini değiştirmesi halinde yeni adresini İdareye derhal bildirmekle yükümlüdür. İdare tarafından yapılacak her türlü bildirim sözleşmede bilinen veya yüklenici tarafından bildirilen son adrese yapılacaktır. Adres değişikliği veya başkaca bir sebeple bildirimin teslim edilememesi halinde kusur ve sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici adres bildirimi zorunluluğunu bu şartlarda kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
c) Genel hükümlerle ilgili diğer hususlar İdari Şartnamenin 38 inci maddesinde mevcut olup aynen geçerlidir.
d) Bu Sözleşme 28 madde, eki idari şartname 38 madde, teknik şartname 5 madde ve ekleri, birim fiyat teklif mektubu 1 sayfa ve birim fiyat teklif cetveli 1 sayfa ile birlikte hüküm ifade ettiği taraflarca kabul edilerek …./…../2026 tarihinde imza altına alınmıştır.
e) İşbu sözleşme, taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer.
|
İDARE |
YÜKLENİCİ |
|
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adına |
………………………………….. adına |
EKLER: 1-İdari Şartname, 2-Teknik Şartname, 3-Birim Fiyat Teklif Mektubu, 4-Birim Fiyat Teklif Cetveli,
